合同范本

给排水及热力管道安装分包工程安全合同（通用3篇）给排水及热力管道安装分包工程安全合同篇1承包单位：项目部(以下简称甲方)分包单位：(以下简称乙方)甲方将本工程项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《上海市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订本工程项目分包协议的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、分包范围：4、分包方式：本工程项目采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、竣工结算的分包方式二、工程期限从年月日开工至年月日竣工。三、协议内容1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。12、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计;(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计;4、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。5、施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求;乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6、根据工程项目内容、...

购房合同范本（专业（精选3篇）购房合同范本（专业篇1甲方（出卖人）：公民身份号码/统一社会信用代码：委托代理人/法定代表人（职务）：联系地址：电子邮箱：联系电话：乙方（购房人）：公民身份号码/统一社会信用代码：委托代理人/法定代表人（职务）：联系地址：电子邮箱：联系电话：甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：第一条?房屋情况甲方愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：1、座落于_________________________________，建筑面积为________________平方米（其中套内建筑面积________________1平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积________________平方米），房屋用途为?________________；2、出售房屋的所有权证证号为________________________________；3、房屋平面图及房产证见附件；5、该房屋占用的国有土地使用权以________（出让或划拨）方式获得。土地使用权证号为：________________________，土地使用权年限自________年_______月_______日至_______年_______月_______日止。甲方负责办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。第二条?甲方保证房屋权利的合法及完整性第三条?计价方式与价款按建筑面积计算价款，房屋单价为人民币________________每平方米元，总金额为人民币________________元整；房价款的支付方式为________________________________、支付时间为________________；乙方在_______年_______月_______日前付给甲方定金(...

购房热门合同（通用4篇）购房热门合同篇1一、本合同是____市房屋土地资源管理局、____市工商行政管理局根据《中华人民共和国民法典》和《____市房地产转让办法》共同制定的示范，当事人可以约定采用，或参照示范订立买卖合同。二、除房地产开发企业预售、出售商品房、公有住房出售外，其余房地产买卖均可适用本合同。三、合同内的空格由买卖双方当事人商定后如实填写；【】内容为并列的选择项，可根据实际选择，不予选择的划除；四、双方当事人应按自愿协商、公平的原则订立合同。房地产买卖是一种民事法律行为，涉及的标的额较大、专业性较强、法律规范较多，双方当事人订立房地产买卖合同时，应注意以下问题：　　1、共有人的权利。房地产权利登记分为独有和共有，共有指二个以上权利人共同拥有同一房地产，买卖房地产签订合同时，房地产权证内的共有人应在合同内签字盖章。　　原职工已购公有住房上市出售的，参加房改购房时的同住成年人应在合同附件五相关关系内表示同意出售，并签字盖章；因故无法在合同内签字盖章的，应出具同意出售的其他证明。　　房地产权证内的权利人将房地产出售前，应与其配偶协商一致，出售后配偶再提出异议的，由权利人承担法律责任。　　2、定金。买卖合同定1金是双方履行合同的担保，双方当事人可就定金数额、支付日期等在附件三付款协议内约定。　　3、房屋交接是出卖人按约定的日期和方式将房屋交付给买受人，买受人验收和接受的过程。双方当事人应在合同第四条明确交付和验收日期、选择交付的方式。　　出卖人将原购入的商品住房出售的，开发公司提供的住宅质量保证书和住宅使用说明书应一并转移给买受人，买受人享有“两书”规定的权益。　　4、房屋质量。质量条款是买卖合同的必要内容，买卖的房屋应能保持正常使用功能。房屋超过合理使用年限后若继续使用的，产权人应委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定。　　5、房地产买卖合同签订前，买受人应向房地...

股东投资设立公司合同（精选5篇）股东投资设立公司合同篇1甲方：_________丙方：_________丁方：_________经上述股东各方充分协商，就投资设立_________(下称公司)事宜，达成如下协议：一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人1、公司名称：_________2、经营范围：_________3、注册资本：_________4、法定地址：_________5、法定代表人：_________二、出资方式及占股比例甲方以_________作为出资，出资额_________元人民币，占公司注册资本的_________%;乙方以_________作为出资，出资额_________元人民币，占公司注册资本的_________%;丙方以_________作为出资，出资额_________元人民币，占公司注册资本的_________%;1丁方以_________作为出资，出资额_________元人民币，占公司注册资本的_________%。三、其它约定1、成立公司筹备组，成员由各股东方派员组成，出任法人代表一方的股东代表为组长，组织起草申办设立公司的各类文件;2、出任法人代表的股东方先行垫付筹办费用，公司设立后该费用由公司承担;3、上述各股东方委托出任法人代表方代理申办公司的各项注册事宜;4、本协议自各股东方签字盖章之日起生效。一式_________份，各方股东各执一份，以便共同遵守。甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________代表人(签字)：_________　　　　　　　代表人(签字)：__________________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日丙方(盖章)：_________　　　　　　　　丁方(盖章)：_________代表人(签字)：_____...

城区供水设备购销合同（精选6篇）城区供水设备购销合同篇1甲方：乙方：现甲方向乙方采购净水设备套，按照《中华人民共和国民法典》的相关规定，结合具体情况，双方本着明确各自责任、平等互利、分工协作的原则，达成一致，签订本合同，共同遵守。一、货物名称、型号、数量及清单二、合同金额：合同总金额(人民币)：元(大写：整)。三、交货地点：四、运输方式：乙方免费送货到安装地点，运输费由乙方负责。五、安装：乙方负责免费安装到位，以及调试完毕，保证设备正常运转。六、质量标准：产品质量按有关标准执行。七、验收标准及方法：1、设备运输抵达现场后，由甲、乙方根据本合同内容组织查收，并由甲方签章确认。2、在系统未正式交付甲方前，甲方不得自行操纵设备，否则所造成的损坏由甲方负责。13、设备安装调试完毕，甲方应进行验收，并签章确认，三天内若因甲方的原因而不进行验收,则视作验收合格。八、付款方式及期限：1、设备安装完毕后_5_个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的95%(计：元)。剩余合同金额的5%(计：元)作为质保金90日内付清。2、如付款逾期，每逾期一天甲方向乙方支付合同金额的3%违约金。九、售后服务承诺：1、乙方随时提供相关技术咨询，每半年左右进行一次维护检测。2、设备安装完毕一年内为质量保修期，在此期间内,属非甲方人为因素造成的损坏由乙方负责免费维修。质保期后乙方仍有维修义务，按照公司规定的统一服务收费标准收取配件等材料费用。3、如果设备出现故障，拨打服务电话。十、违约责任：按国家《民法典》有关条款执行。十一、其它约定事项1、设备未经验收，甲方自行使用则视为验收合格，因此而造成的设备损坏由甲方负责。2、设备运达现场后设备就位由供方和需方共同负责。3、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。4、未尽事宜，按国家民法典执行。25、凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，...

城市建筑公司施工合同（精选5篇）城市建筑公司施工合同篇1发包人:(全称)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。从年月日开始施工，至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1合同总价(小写)：元。(大写)：元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。(2)本合同第三部分专用条款第2条。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。发包人：(公章)承包人：(公章)地址：地址：法定代表人：法定代表人：2委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱:电子邮箱:城市建筑公司施工合同篇2根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律条文，结合本工程具体情况，经双方友好协商，本着平等互利的原则，达成以下协议：一、工程概括1、工程名称：___________2、工程地点：___________3、工程内容：___________4、承包方式：___________二、...

雇主担责民事上诉状（精选8篇）雇主担责民事上诉状篇1上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)(姓名等基本情况)上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。上诉请求(具体的上诉请求)上诉理由(对一审判决或裁定不服的具体内容，阐明上诉的理由和法律依据)此致_________________人民法院1上诉人：_________________代书人：__________________________年____月____日雇主担责民事上诉状篇2民事反诉状反诉原告(本诉被告)：，男/女，×年××月××日生，×族，……(写明工作单位和职务或职业)，住……。联系方式：……。法定代理人/指定代理人：，……。委托诉讼代理人：，……。反诉被告(本诉原告)：，……。……(以上写明当事人和其他诉讼参加人的姓名或者名称等基本信息)反诉请求：……事实和理由：……证据和证据来源，证人姓名和住所：……此致2×人民法院附：本反诉状副本×份反诉人(签名)×年××月××日【说明】1.本样式根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条、第一百二十条第一款、第一百二十一条制定，供公民提起民事反诉用。2.反诉应当向人民法院递交反诉状，并按照被反诉人数提出副本。3.反诉原告应当写明姓名、性别、出生日期、民族...

锅炉销售合同（精选5篇）锅炉销售合同篇1甲方（买方）：住所：联系电话：乙方（卖方）：住所：联系电话：甲乙双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国民法典》的规定，订立合同如下：一、订单1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。二、技术指标和质量要求11、按国家标准执行。2、按部颁标准执行。3、由甲乙双方商定技术要求执行。三、交货方式、交货地点、结算方式1、交货方式：所有货物由乙方送往甲乙双方共同约定的交货地点，所需运输费用由乙方承担，并由甲方负责卸车。2、交货地点：___________________。3、结算方式：____________方式付款。四、包装要求不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。五、一般条款1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商_______年_______月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。2、本项目，供方统一负责供货一览表内设备安装调试并承担交货前的一切责任和费用。3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。26、安装完毕调试合格后，供方全权负责办理国家技术监督部门颁发的锅炉安全运行许可证，需方负责提供司炉工证、...

货物运输书面合同（精选8篇）货物运输书面合同篇1甲方：乙方：为了更好的长期合作，明确双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，就有关熟料运输事项达成如下协议：一、运输货物名称：水泥熟料。二、起运地：广西兴安海螺水泥厂，武冈云峰水泥厂。达到地：洞口县为百水泥厂。三、数量：月运输总量不低于甲方与供货厂家签订的合同数量，且乙方必须根据甲方实际日需求量供应，但每日运输量在700吨以内，超出700吨双方协商解决。四、价格：运输兴安海螺熟料价格为75元/吨(不含税)，运输武冈云峰水泥厂熟料价格为18元/吨(不含税)，如甲方要求乙方开具运输税票，则以乙方交纳的实际税款为准由甲方补偿给乙方。五、付款方式：乙方交纳保证金20万元后，运输款每10万元一结。六、具体要求：1、乙方必须按上述规定保供。2、货物在运输途中出现遗漏、丢失或因交通事故造成损失，由乙方按出厂价赔偿给甲方。13、如因乙方的运输原因造成甲方完不成合同任务，乙方需按当月已运输的数量30元/吨赔偿给甲方。七、运输款按10万元一结，甲方及时支付给乙方，次月5日前在乙方开具税票后结清。八、甲方在合同有效期内，只能选择乙方一家运输。合同有效期为20--年1月10日至20--年12月31日。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。甲方：乙方：年月日货物运输书面合同篇2甲方:以下简称甲方乙方:以下简称乙方为了促进双方经济发展,在平等互利的基础上,经过双方友好协商,双方就货物的运输达成以下协议:1.甲方委托乙方将货物从运输地运往甲方指定目的地.2.甲方委托乙方运输时应把货物的规格.件数.吨位.牌号.以及收货单位.联系人.联系电话.目的地清楚的告诉乙方.3.乙方在接到甲方提货通知时应及时安排.4.乙方提货时应根据甲方提单的要求进行提货,对所提货物的质量进行把关,如发现货物外观有破损.变型,乙方应及时通知甲方.25.乙方运输完成后应及时将甲...

地下室建设工程合同（通用3篇）地下室建设工程合同篇1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经甲乙双方就有关事项进行协商,达成如下协议，特订此本协议，甲乙双方共同遵照执行：一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包范围：按工程施工图纸设计的工程量和要求施工，承包方式：包工包料。五、合同价款和付款方式及时间：1、合同价款：人民币(大写)2、财政拨款为元，竣工结算价超出财政拨款部分的金额由工程受益方自筹解决。3、付款方式及时间：甲方支付的工程款以银行转帐方式汇转入乙方的银行账户，付款时间：竣工验收合格后10天内一次性按结算价付清工程款。六、工期：本工程开工日期年月日，竣工日期年月日，历时天(日历天)。若遇雨天和不可抗拒的因素及甲方原因相应顺延。1七、甲方工作：1、负责办通一切施工手续，并提供红线位置定点给乙方施工。2、向乙方进行技术交底。3、无偿提供施工所需水、电，并保证施工期间的需要。4、按协议约定时间支付工程款。八、乙方工作：1、按有关规定要求，组织施工人员和施工机械进场施工。2、按工程技术标准和规范进行施工，并接受甲方派出的工程师及其委托人员的检查，检查中发现不符合质量要求的，所造成的一切费用由乙方负责。3、按安全生产要求做好安全施工和文明施工工作。在施工过程中发生的一切安全事故造成的一切经济损失由乙方承担责任。九、违约责任：1、甲方不按合同协议约定履行自己的各项义务，不按时支付工程款及其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。2、乙方施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。十、甲方工地代表为同志，乙方工地代表为同志，双方工地代表责任有关工程问题的签证和理顺工作。十一、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协议，作为协议附件，并具有同等的法律效力。十二、本协议一式六份，甲方执四份、乙方执二份。双方签字盖章后生效。2建设单位(...

货运运输合同书（通用3篇）货运运输合同书篇1委托人(甲方)_________受托人(乙方)_________依据我国法律规定，双方协商一致订立本合同以兹遵守。第一条代理事项1.甲方委托乙方为货运代理人，进行货物运输代理。乙方接受甲方委托，同意作为甲方代理人，办理有关代理事项。2.甲方应根据本协议内容，向乙方签发委托书，以便乙方完成代理事项。甲方委托乙方办理事项详见《货物运输代理授权委托书》。第二条甲方义务1.应于提出的发运日期(或运到日期)前_________日向乙方提供有关运输的资料与要求(包括发运地点、到货地点、货物品名、数量、性质、是否办理保价(险)、收货人全称、联系电话、传真等真实资料)，并盖章确认。2.于每批货物发运前_________日，将需要运输的货物完整地交付给乙方，并与乙方共同办理交接验收。3.已包装或因其他原因不易清点的货物内容和数量，由甲方自行负责。14.已交付给乙方的资料或货物确需变更时应提前_________日书面通知乙方。5.应在本协议约定的时间内将运输代理服务费(或包干费)支付给乙方。第三条乙方义务1.根据甲方的要求与提供的资料，按照本协议的规定，及时完成代理事项。2.及时向甲方报告运输代理事务的进展情况，代理行为完成后，应将有关单据证明交付甲方。3.对甲方提供的各种资料、文件应予以保密。第四条代理费用及结算方法1.本协议履行期间，甲方同意以运输代理服务费(或包干费)的形式给付乙方。每运输代理_________吨货物，甲方给付乙方_________元运输代理服务费(或包干费)。运输代理服务费(或包干费)的计算按车辆(船)标重为结算依据;2.为便于清算，双方同意_________日清算一次，结算方式为_________;3.需由乙方代结算各种运杂费用的，由甲方按代理量预付乙方所需费用，并于运输前_________日汇入乙方银行帐户(需由乙方代垫各...

多人共同购房合同（通用6篇）多人共同购房合同篇1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：丙方：身份证号码：一、协议房屋共计价款___________元。协议三方已于________年____月份各出资____________元（大写：____________________元整）共计________元（大写：____________________元整）缴付了协议房屋的首付款，余款________元（大写：________元整）通过银行按揭方式支付。三方协议各按1/3的比例共同偿还银行贷款的本金和利息。二、三方一致同意将该协议房屋登记在______名下。该产权登记并非协议房屋真实的权利归属，协议房屋之所有权由甲、乙、丙三方以按份享有，每人享有1/3的权属。三、未经甲、乙、丙三方协商一致书面同意，任何一方不得私自处分协议房屋。四、鉴于协议房屋用于合伙经营_______，因此，各方应按各1/3之比例按份承担所有房屋装修费用。1五、甲乙丙三方应缴清自交房之日之前的物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等一切与该房屋相关的费用，费用各承担应缴纳费用的三分之一。六、任何一方均不能因其个人债务以协议房屋抵偿，若因其个人债务影响_______经营，该债务人应对其他各方承担损害赔偿责任。任何一方因其个人原因使协议房屋被司法查封或被其他单位（个人）妨碍使用，给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。七、各方均应恪守本协议约定，任何一方违反本协议之任一条之规定，均属于违约，应支付其他各方违约金10万元，并应赔偿因其违约给其他方造成的损失。若因一方违约致使本协议终止或解除，违约方应赔偿协议其他方的经济损失16万元，违约方并放弃以任何理由要求减少此项赔偿金额的权利。但若该金额不能完全赔偿守约方的损失时，则守约方有权要求违约方承担全部损失的赔偿责任。八、本协议未尽事宜，由协议各方另行协商签署补充协议约定。九、...

简易货物运输合同（精选3篇）简易货物运输合同篇1甲方(托运人)：乙方(承运人)：甲、乙双方经过协商，根据民法典有关规定，订立货物运输合同，条款如下：一、合同期为________年，从________年____月____日起到________年____月____日为止。二、上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项，由甲、乙双方另签运单确定，所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。三、甲方的义务：1.按照国家规定的标准对货物进行包装，没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输的原则进行包装，甲方货物包装不符合上述要求，乙方应向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒绝起运。2.按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。四、乙方的义务：1.按照运单的要求，在规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。12.承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏，如出现此类问题，应承担赔偿义务。五、运输费用及结算方式：1.运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照运单约定执行。2.乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证与甲方结算。3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核，在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后____日内付清当次运费。六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料，乙方对此应予以高度重视，确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的，如客户追究甲方责任，乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明，以便甲方与客户协调。七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题，乙方应按照以下标准赔偿甲...

洁具销售合同（通用8篇）洁具销售合同篇1采购方：(以下称甲方)销售方：(以下称乙方)经甲、乙双方本着“平等互利，友好协商”的原则，就乙方为甲方“样板房订购瓷砖”，特签订以下协议，双方承诺共同遵照执行：1、产品规格及合同价款总额:乙方按甲方要求，所提供的货物、品牌按乙方给甲方的报价清单(附表)上为交货标准，报价清单(附表)经甲乙双方签名盖章确认，乙方的报价清单(附表)按甲方的需求而拟定，货物总金额为￥.00元(RMB)整，大写万仟元(RMB)整，(此合同总金额不含税金，不包括送货到的运输费用，由甲方支付。)2、合同款项支付方式：甲乙双方签订合同后，按合同总金额预付，订金即元(RMB)，大写壹万元(RMB)整作为订金。货物准备完毕，由乙方负责安排货物运输，一次性货物送往货运站发往湖南(运输费用由甲方支付)。甲方在货物站现场验收后，发货前当天付清此批货物货款给乙方，余款即￥.00元(RMB)，大写肆万玖仟元(RMB)整款项到账后马上发货。3、产品的交付方式：1(1)乙方按甲方双方签订的订货清单(附表)的内容作为交货标准，乙方按甲方要求的期限内，把货物送到甲方公司现场一楼，遇不可抗力造成合约不能正常执行时，乙方应提前通知甲方，甲乙双方有好协商解决。(2)甲方需指定负责验收人员：货到深圳甲方指定货物站发货，甲方签收乙方送货清单，即确认收到该合同项目下的货物。4、产品验收标准与方式：(1)乙方保证提供货物与合同所规定的产地、数量、质量、规格相符。(2)货到货运站后，甲、乙双方应即时开箱(包装)检查，清点数量，甲方签收卖方送货清单后即确认收到该合同项下货物。5、甲乙双方责任：遇不可抗力造成合约不能正常执行时，应双方友好协商解决。6、其它事项：合同一式两份，甲乙双方各执一份，乙方收到甲方定金日起生效，如不解决，则按法律途径执行，以人民法院仲裁定决为最终，双方均受其约束，费用由败诉一方负担...

房地产抵押短期借款协议（精选3篇）房地产抵押短期借款协议篇1抵押人：(以下简称为甲方)抵押权人：(以下简称为乙方)为确保甲、乙双方于______年____月日签定的甲方将房屋抵押给乙方时，该房屋所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方，特此声明。第一条甲方用作抵押的房地产座落于：，其房屋建筑面积：_______m2，占地面积：_______m2，房产证号：___________________土地使用权号：____________________;第二条根据主合同(借款合同)，甲、乙双方确认：债务人为：____________________;债权人为：，此抵押期限自______年____月_____至_____年____月____。第三条经房地产评估机构评估，上述房地产价值为人民币___________________________(大写)，__________(小写)。根据主合同，双方确认：乙方债权标的额(本金)：____________________(大写)，__________(小写)，抵押率为百分之__________。第四条甲方保证上述房地产权属清楚。若发生产权纠纷或债权债务，概由甲方自行负责，并承担民事诉讼责任;由此给乙方造成了经济损失，由甲方一次性给付乙方经济赔偿金1元，作为对乙方的赔偿。第五条乙方保证按主合同履行其承担的义务，如因乙方延误造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。第六条抵押房地产现由_________________________使用。甲方在抵押期间对抵押的房地产承担维修、养护义务并负有保证抵押房地产完好无损的责任，并随时接受乙方的检查监督。在抵押期间因使用不当造成毁损，乙方有权要求恢复房地产原状或提供给乙方认可的新的抵押房地产，在无法满足上述条件的基础上，乙方有权要求债务人提前偿还本息。第七条抵押期间，甲方不得擅自转让、买卖、租赁抵押房地产不得...

金融机构存款合同（精选8篇）金融机构存款合同篇1张要伟甲方：中国农业银行xx县支行。负责人：李____行长。乙方：xx县农村信用合作社联合社。法定代表人：杨____主任。根据中国人民银行银行复[20xx]90号文件精神，促进双方经营顺利开展，甲乙双方经过充分协商，签订如下约期存款合同：一、本合同书签订之日起5日内，乙方通过转帐方式向甲方存入单笔不低于人民币1000万元的约期存款;二、甲方在存款到帐当日，按照乙方存入款项的金额开具约期存款定单交付乙方。三、约期款项存入期限为6个月，自存单记载日当日开始计息。四、双方约定存款利率为月利率2.4750‰，合同履行期间，在无国家法律禁止性规定的情况下，该利率不得变更。五、甲方按季向乙方支付存款利息，特殊情况征得乙方同意也可到期支付存款利息，存款利息由甲方直接转入乙方在甲方开立的结算帐户。1六、约期存款乙方在到期时一次性支取，特殊情况经提前通知甲方也可提前支取，提前支取的'，按照同业往来利率支付存款利息。七、乙方利用约期存款定单为本单位及乙方客户进行质押、提供担保时，甲方应当积极协助办理核押等相关手续。八、本合同未尽事宜，由双方协商予以补充，补充协议作为本合同的组成部分。九、甲乙双方就本合同履行而发出通知、征得同意、达成补充协议等，均须采用书面形式，并加盖本单位公章或者业务专用章。十、本合同自甲乙双方签章之日起生效，存款支取后自动终止。十一、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，报人民银行备案一份。甲方：中国农业银行xx县支行(盖章)负责人：__________(委托代理人)(签字)________________乙方:_县农村信用合作社联合社(盖章)法定代表人____________(委托代理人)(签字)____________金融机构存款合同篇2甲方：______________________负责人：________________...

金属制品购销合同书（精选3篇）金属制品购销合同书篇1甲方(卖方)：签订日期：乙方(买方)：签订地点：经甲、乙双方友好协商，签订合同如下：一、产品名称：玻璃钢管道产品名称规格型号单位单价(元/米)数量(米)金额(元)备注合计备注：上述单价为含税价。二、质量标准：甲方保证货物质量的一致性，并不低于国家标准及行业标准。三、付款方式、交货时间、地点：甲方收到乙方货物总额30%的定金后安排生产发货，发货至，运输费用由乙方承担，乙方收到货物后十五天内付清全款。四、货物验收：按上述质量标准进行验收，发现质量问题，若有异议，期限为货到三天内以书面形式提出，否则视为质量合格。五、合同有效期限：双方签字盖章之日起至货款结清止。六、不可抗力：在合同有效期内，如遇不可抗拒力(如自然灾害或政府性干预)，致使合同不能履行时，不能履行合同的一方在不可1抗力事故发生后，立即将不可抗力事故情况书面通知对方，并由双方协商解决。七、因本合同发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可以向有管辖权人民法院诉讼解决。八、其它协定事项：1、双方签字盖章合同传真或扫描发邮件有效。2、与本合同有关未尽事宜由双方协商，并以书面形式对本合同进行补充或修改，经双方代表签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。九、本合同自双方签字盖章后生效。一式两份，各执一份，具同等法律效力。甲方：乙方：单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：户名：户名：开户行：开户行：2账号：账号：电话：电话：传真：传真：E-MAIL：E-MAIL：日期：日期：金属制品购销合同书篇2卖方：（以下简称甲方）买方：(以下简称乙方）买卖双方遵循平等、自愿、互惠、互利原则，达成如下协议：第二条生产厂家：生产符合本合同规定的产品的厂家均可。第三条包装要求：卖方销售的产品必须符合食用油GB317-20xx国家标准对标签、包装的要求并有“QS”标志...

房屋出售代理合同书（精选5篇）房屋出售代理合同书篇1甲方：__________乙方：__________第一条甲方经过对珠海市(建筑面积__________m2，其中附属面积__________m2，以确权面积为准)的详细考察，确定购买该房屋，并全权委托乙方代理购房事宜。第二条乙方代理甲方购买该房屋的单价为__________元/m2，总价(小写)__________元(大写)__________元。乙方负责办理甲方认购房屋的转让登记事宜，甲方向乙方支付佣金为成交金额的__________%。第三条该房地产转让税费按政府标准计征，缴纳方式为。A、买方全包B、卖方全包C、按政策和法律规定双方各付第四条付款方式选择：A、一次性付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付认购金人民币__________元，并于__________年__________月__________日乙方协助甲方办理更名过户前向乙方付总房款的__________%，即__________元，待有关房屋产权或购房合同手续完备之日前，甲方付清房屋余款及佣金给乙方。B、按揭付款：本合同签订的同时，甲方向乙方支付认购金人民币__________元，并于__________年__________月__________1日乙方协助甲方办理按揭过户更名前向甲方付清首期购房款人民币__________元，乙方代甲方向银行申请成年即人民币元按揭贷款，所需律师费、保险费、评估费、资料保管费等费用全部由甲方支付。若银行审批的按揭款数额达不到申请贷款额，甲方应在接到乙方通知起日内，向乙方补齐申请贷款数额与银行实际审批贷款数额的差额。第五条甲方逾期缴付购房款超过3天和不按时前来办理更名过户、按揭手续，按甲方弃权处理，乙方有权将甲方认购的房地产出售给第三方，已收认购金不予退还。第六条甲方所认购的该房屋以现状为交楼标准，但乙方需负责督促原产...

经营管理特色小吃街合同（精选3篇）经营管理特色小吃街合同篇1甲方：乙方：一、承包时间：自年月日至年月日止，共年。(计划开业时间为：年月日)二、合作内容：甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭，现将其中座租给乙方独立经营，亏盈自负。。三、合作管理1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理，聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围，不得越权经营，不得哄抬价格，必须按照甲方规定操作。4、乙方在合作期间，不得在正常工作时间关门歇业。5、本协议生效后，乙方应积极开展售货亭的装饰、前期准备工作。16、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培训和会议。7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照;工作人员必须持健康证上岗。9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。11、为了维护景区整体形象，乙方必须与甲方统一着装。12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任，与甲方无关。14、乙方如需转让必须经过甲方，转让价格由甲方制定，转让后甲方收取5000元手续变更费。15、甲方员工消费享受8折优惠。四、乙方提供的条件：1、具有一定的餐饮经验和人脉关系。2、拥有一定的经济实力。五、甲方提供的条件：1、甲方负责场地、木屋售货亭的提供3、提供海报、工作服。六、费用分摊1、场地木屋管理费合计万元/年。2、乙方负责人工费用、商品耗材、水电费等。七、结算方式：2乙方按市场价对游客出售所需商品，水电费每月底由公司统一收取。八、违约处理：1、本合同签订后，任何一方均不得违约，否则，违约方应向守约方支付万元违约金;守约方并可视情况有权单方终止合同，造成经...

房屋申请报告范例二（精选11篇）房屋申请报告范例二篇1申请人，男，19xx年**月**日出生，汉族，*省*市人，**市经营部经理，住本市**区吴家山六支沟*栋*室，电话，申请事项：请求贵院对[20__]东民初第170号朱*生诉赵*清房屋腾退案中止诉讼。事实和理由：贵院受理的诉房屋腾退一案，因和涉嫌侵犯房屋优先购买权，现已经对和向贵院提起了诉讼。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条之规定“有下列情形之一的，中止诉讼：……(五)本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的……”，以上两个案件同时在贵院审理，如果本案不顾后案的审理结果，则极有可能造成判决自相矛盾、朝令夕改或其它影响司法威信的情形发生，也是对审判资源的极大浪费，所以申请人特向贵院申请对本案中止审理，待后案审理结果生效后再恢复本案的审理。此致*区人民法院申请人：申请时间：1房屋申请报告范例二篇2一般申请休产假报告可以这么写：尊敬的公司领导：本人已近临产(预产期是_____年_____月_____日)，属计划内合法生育，并属晚婚、晚育。鉴于目前身体状况，难以坚持正常工作，特请求休产假_____个月(从_____________年_____月_____日至_____月_____日)。恳请领导根据相关产假规定予以审批。此致!申请人：______________年_____月_____日尊敬的公司领导：由于本人怀孕并临近生产(预产期是_____年_____月_____日)，为确保生产顺利并能及时返回工作岗位，根据《_______________规定》本人申请休产假__________天、晚育假__________天(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_______________天)。休假期间本人工作由__________代为接管，休假期间如有工作咨询，请致电...