合同范本

委托代征税款合同（精选3篇）委托代征税款合同篇1甲方：_________地址：_________法定代表人：_________乙方：_________地址：_________法定代表人：_________为加强税收征收管理，保障国家税收收入，甲、乙双方经协商于_________年_________月_________日于_________市签订如下委托代征税款协议书，并保证严肃履行。一、甲方依据_________的有关规定，委托乙方代征税款。二、乙方应遵守代征_________税规定：1.代征范围：_________;2.征税对象：_________;3.代征时限：_________。4.代征税款时，应向纳税人开付税务机关规定的完税凭证。三、乙方应按要求开设税款专户，税款专户要求为对公账户、专户专用、不准提现金、不计提利息。1按存款双限规定，将代征的税款存入专户安全管理，存款双限为限期_________天，限额_________元，凡达到其中一项均应即时存款。按结报双限规定及时解缴已代征的税款。现行结报双限为期限_________个月，限额_________元，凡达到其中一项均应即时解款。办理票，款结报缴销手续时，应如实报告代征税款和票证使用情况。四、乙方在代征过程中遇纳税人拒绝代征时，应在24小时内报告甲方，由甲方依法处理，乙方不得对纳税人进行处罚。五、甲方应及时向乙方提供代征税款所必须的税收票证，否则乙方有权拒绝履行代征义务。六、乙方应当按照税务机关的票证管理规定、领取、使用、保管、报缴票证。甲方有责任对乙方的代征工作进行指导。因国家税收法律，法规，规章的废止或修订致使本协议失效或部分失效时，甲方负有及时通知乙方并要求修改协议的责任。七、甲方按照有关规定在乙方代征税款后_________日内按代征税款总额付给_________%的代征手续费。八、甲方有权随时检查乙方代征...

委托代销豆粕合同（通用3篇）委托代销豆粕合同篇1甲方(委托方)：乙方(受托方)：根据有关法律、法规的规定，在平等自愿的基础上，甲乙双方就代销豆粕事宜，协商一致，签订本协议。第一条委托代销事项甲方委托乙方代销豆粕。第二条代销货物的品名、规格和数量1.品名：_________2.规格：_________3.数量：_________4.质量：销售豆粕应与样品相符、保质保量、乙方负责豆粕的检斤、检质工作。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行。第三条协议期限自年月日起至年月日止。第四条手续费的计算1.乙方完成代销事项后，按照甲方销售额的%收取手续费。2.乙方在办理代销事项过程中产生的所有税费均由甲方承担。此税费包括增值税、保险费、仓储费、商检费、运输费等。1若费用由乙方代垫，则甲方依乙方提供的有效凭证进行结算。3.甲方应在代销事项完成后3日内向乙方支付代销手续费，将代销手续费及其他费用汇至乙方的账户。第五条甲方的权利义务1.乙方完成或者部分完成代销事务的，甲方应当向其支付相应的手续费。2.甲方应当向乙方提供真实可靠的相关资料。3.甲方不得隐瞒与代销事项有关的重要事项，提供不真实信息或者要求提供违法服务。4.甲方应按照本合同约定按时向乙方支付手续费。5.甲方应保证自己提供资料的真实性与合法性。6.甲方发现乙方违反了合同约定时，有权拒绝接受因乙方的行为所产生的任何法律后果。7.代销豆粕的包装由甲方按有关规定办理，否则运输途中发生的损失由甲方负责，乙方不负任何责任。8.乙方代销事务支出的费用，由甲方负担。第六条乙方的权利义务1.乙方负责豆粕销售市场调查，随时掌握市场动态，及时向甲方反馈市场需求量、价格等信息。2.乙方负责联系需求客户，洽谈销售事宜并协调甲方市场运作中的事宜。23.豆粕的销售价格由乙方及时传递给甲方，甲方按乙方与客户洽谈的价格销售，价格如有调整乙方随时通知甲方。4.代...

外协件加工协议（通用3篇）外协件加工协议篇1委托方：______________(以下简称甲方)被委托方：______________(以下简称乙方)甲方委托乙方加工甲方产品(以下称代工)，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，根据相关法律法规的规定，就有关委托代工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。第一条委托代工内容1.甲方委托乙方为其代工的产品，代工工序名称、代工的产品名称、代工产品数量、款式(或开发信息)、工艺要求，品质标准等由甲方提供.2.产品加工价格以经甲方签字确认的报价单为准。3.物料损耗：SMT电阻、电容、二三极管、0805(含)以下电感损耗为_____%，AI物料损耗为_____%，其它物料无损耗，超出部分由甲方在乙方的货款中扣出。4.结款方式：月结__________天.第二条物料的提供及相关责任1.本条款所称“物料”包含但不仅限于代工所需物料、半成品等。双方合作期间，甲方向乙方提供物料的品种、数量等，以甲方出具的委外代工发料单或双方确定的其它发料单为准。12.甲方应及时如数地提供代工所需物料，乙方应当面点清物料。3.乙方经检验发现物料不符合要求的，应立即通知甲方调换或补数。如果因甲方调换、补数不及时而导致乙方代工交期延误的，由甲方自行承担相应责任。如果因乙方通知不及时而导致交期延误的，乙方应按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承担甲方因此遭受的损失。第三条物品的保管及返还1.本条款所称“物品”包含但不仅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、样品、物料、半成品、返修品等及它们的零部件。2.乙方须保证甲方交付的物品不被偷取、擅自更换或被毁损、灭失。否则，乙方须及时补齐被偷取、更换、毁损、灭失的部分以确保交期;因此延迟交货的，乙方须按本合同中的违约责任条款承担延期交货的违约责任;因此给甲方造成损失的，乙方须赔偿甲方...

图书出版合同通用格式（精选3篇）图书出版合同通用格式篇1甲方（著作权人）：_______________地址：___________________________乙方（出版方）：_________________地址：___________________________作品名称：_______________________作品署名：_______________________第一条根据本合同出版发行的作品不得含有下列内容：（一）_____确定的基本原则；（二）危害国家统一、主权和领土完整；（三）危害国家安全、荣誉和利益；（四）__________，侵害_____风俗习惯，破坏_____；（五）泄露_____；（六）宣扬淫秽、_____或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统；（七）侮辱或者诽谤他人；（八）法律、法规规定禁止的其他内容。第二条乙方采用下列方式及标准之一向甲方支付报酬：（一）基本稿酬加印数稿酬：_________元/每千字_________千字＋印数（以千册为单位）_________基本稿酬_________％。1（二）一次性付酬：_________元。（三）版税：_________元（图书定价）__________________％（版税率）_________印数。第三条甲方交付的稿件未达到合同第五条约定的要求，乙方有权要求甲方进行修改，如甲方拒绝按照合同的约定修改，乙方有权终止合同并要求甲方返还本合同第十二条约定的预付报酬。如甲方同意修改，且反复修改仍未达到合同第五条的要求，预付报酬不返还乙方；如未支付预付报酬，乙方按合同第十一条约定报酬的_______％向甲方支付酬金，并有权终止合同。第四条乙方重印、再版，应将印数通知甲方，并在重印、再版_________日内按第十一条的约定向甲方支付报酬。第五条甲方有权核查乙方应向甲方支付报酬的账目。如甲方指...

图书出版合同授权时间（精选3篇）图书出版合同授权时间篇1编号：_______________甲方：_______________乙方：_______________(出版社)双方达成协议如下：一、协作出版的图书：(1)书名：_______________〖原书名〗：_______________〖原出版单位、年度及版次〗：_______________(2)作者(或原作者、译者)：_______________(3)估计字数：_______________(4)发行方式：_______________(5)预计出版日期：_______________二、甲方保证：(1)从该书的选题、组稿、审稿、编辑加工，到印刷和校对的全部工作质量，均应达到乙方出版物的水平。(2)由甲方按国家版权局和新闻出版署的有关规定，向著者(或译者)支付基本稿酬、印数稿酬和样书，并执行其他有关规定。1(3)本书稿(或译稿)系著者(或译者)本人创作(或翻译)的原稿，没有剽窃、侵犯他人版权，也不得一稿两投;否则由著者(或译)和甲方对后果负责，并赔偿给出版社造成的经济损失。(4)该书由甲方独立经营、按章纳税、自负盈亏。在该书出版后一个月内，按码洋___________%向乙方交纳管理费;重印时按_______________%交纳管理费。首次出版的管理费最低额为__________元。(5)根据新闻出版署对协作出版规定，甲方在书籍开印前应将本次印数及时通知乙方。(6)该书如通过新华书店公开发行，由甲方委托乙方代为办理有关事宜。该书的出版营业税由甲方承担(出版营业税=码洋_____70%_____1.5%)，如委托乙方代交，应在出书后三个月内交付乙方。如由甲方自办发行，应有营业执照，并按规定纳税(营业税=码洋_____3%)，税款可在三个月内委托乙方代交，或直接向当地税务局缴纳。(7)该书出书后，甲方应向乙方赠...

塔吊司机劳务用工合同（通用3篇）塔吊司机劳务用工合同篇1甲方：（雇主）乙方：（雇员）为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所述内容。第一条、合同期限本协议期限为______年。本协议于_______年_______月_______日生效。第二条、劳务内容、要求乙方承包甲方合同段内塔机操作(工地所有材料吊运)、塔机指挥、维(检)修(含紧固螺丝、机械保养、钢绳更换、故障维修)。1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地塔式起重机司机工作。2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。第三条、甲方支付乙方劳务费的标准、方式、时间11、劳务费______________________________元整（￥_________元）/月。2、劳务费用的支付方式：每月____号，甲方转账到乙方银行账号（开户行：_______________________；账号：______________________________）。第四条、甲方的权利义务1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食自理、住宿由甲方提供。4、根据乙方检查、维修发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。第五条、乙方的权利义务1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。3、认...

双发纠纷终止房屋合同书（通用3篇）双发纠纷终止房屋合同书篇1甲方：__________乙方：__________甲、乙双方于______年______月日签订《房屋租赁合同》，约定由甲方将位于给乙方使用，现甲、乙双方经友好协商一致，同意于______年______月日提前终止《房屋租赁合同》。目前，甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则，双方就终止《房屋租赁合同》的相关事项达成如下条款：一、原合同租赁期计至______年______月______日，从______年______月______日起，尚未履行的合同内容，终止执行。二、自______年______月______日起，甲方与第三方因房屋租赁发生的纠纷及由此引发的相关法律责任与乙方无关。三、______年______月______日前，应该缴纳的物业公司各项费用全部由乙方在规定时间内缴讫。四、乙方已交纳的房屋租金，按实际租赁时间结算，以多退少补方式结清。五、甲方自愿放弃因提前终止合同而引发的'违约金索赔权利，本协议签订时，双方已共同对房屋和附属物品、设备设施及水、电使用等与房屋租赁有关的情况进行清点、验收，并且无任何异议。自本协议签订之日起，甲、乙双方因《房屋租赁合同》而产1生的权利、义务自行终止，甲、乙双方均不得再向对方主张任何权利。六、其他内容：1、关于租房押金：_________________七、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。如协调解决不成，任何一方均有权向房屋所在地人民法院提起诉讼。八、本协议自双方签字或盖章之日起生效，本协议一式二份，双方各执一份，甲、乙双方于______年______月______日签订的《房屋租赁合同》作为本协议的附件。双方会签甲方(盖章)：_________________法定代表人或委托代理人(签字)：_________________乙方(...

商住楼房屋维修合同（精选3篇）商住楼房屋维修合同篇1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将________村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：一、维修工程内容及要求1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。二、工程质量保修范围和内容承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下：11、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;3、装修工程为2年;4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;7、其它项目保修期限约定如下：质量保修期自工程验收合格之日起计算。三、甲乙双方的权利与义务(一)甲方的权利与义务1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。2、现场确定施工范围核实工程量。3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。4、按合同约定的期限支付工程款。5、负责各部门的关系协调。(二)乙方的权利与义务1、提供相关的施工方案。2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。3、抓好安全生产，严防事故发...

商务签证担保函（精选3篇）商务签证担保函篇1兹证明__________先生，男，出生于______年______月______日，护照号码：_____________。__________先生是我公司计划_______________经理，年总收入约为__________万元人民币。现_______________先生计划于20__年10月21日至20__年11月3日前往美国进行14天的商务考察。在其出境期间，我单位将保留其职务，回国后仍继续担任原职务。我单位担保其在加期间能遵守美国的法律，旅游结束后按时回国。有关此次旅游的一切费用由我公司承担。特此担保。公司：__________________有限公司地址：_______________年_____月_____日商务签证担保函篇2委托人：_________________公司地址：_________________法定代表人：_________________受托人：_________________1工作单位：_________________职务：_________________我公司与__________公司与_____年_____月_____日签定__________合同.合同签定后我公司依照约定发货,但__________公司至今没有归还全部货款.现我公司委托__________代表我公司向__________公司追要上述欠款.委托期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日委托人：______________________年_____月_____日商务签证担保函篇3公司担保函致：________________________先生(女士)为我单位______(职位)，在单位服务了__________年的时间。他的年收入为______万元人民币。他将利用假期赴______...

商标注册知识产权代理合同（精选3篇）商标注册知识产权代理合同篇1委托方______________(以下简称“甲方”)受托方______________(以下简称“乙方”)本合同由甲方与乙方在平等自愿的基础上，依据有关规定就甲方商标注册事宜，经双方友好协商后订立。一、代理项目甲方现委托乙方办理的如下事宜：二、乙方义务1、乙方须在收到甲方相关委托文件以及相应费用后3个工作日内做完所有前期准备并将相关文件转递申请，但涉及公证认证等无法控制的因素的除外。2、乙方应保证按指定国家的主管机关要求提交申请材料，在代理过程中应及时将进展情况通知乙方。3、乙方任何向官方所做的说明和回答，必须征得甲方同意。4、如有涉及甲方同意进行并已经支付费用的后续程序，乙方应保证在指定国家的法律允许的期限内使当地事务所接到指令，但因甲方原因以及不可抗力造成的后果，乙方不承担责任。三、甲方义务1、甲方应及时向甲方提供申请所需文件资料，包含申请过程中可能出现的答复该国官方指令所需的文件资料;尽可能核实客户方文1件的真实性、有效性，并确保送交乙方的文件准确无误;因原始文件缺陷造成的损失由甲方承担，但因乙方未审核出原始文件的应当可以发现的明显缺陷并未及时通知甲方更正，损失由乙方承担。2、甲方应按本合同约定支付甲方费用，并于支付当日将汇款凭证传真至乙方。3、甲方应提供申请相关的其他必要支持。四、费用及付款方式1、所需费用共计__元人民币(含官方收费、工认证费、代理费、手续费、杂费);该费用包括商标在不发生被异议或驳回的情况下从申请直至商标领证核准的所有费用;发明专利实质审查前的全部费用(不含实质审查费、公布印刷费、办理登记费、办证费、印花费、年费等);实用新型和外观设计专利办理登记前的全部费用(不含公告印刷费、办理登记费、办证费、印花费、年费等)2、甲方应在本协议签署后5日内支付，乙方收到上述费用后立即开始申报。账...

商标权侵权的诉讼请求（精选3篇）商标权侵权的诉讼请求篇1原告：_________________股份有限公司，住所地：_________________工业园，法定代表人：______________。被告：_________________公司，住所地：_________________，法定代表人：_________________。一诉讼请求：1、依法判令被告立即停止对原告享有的第__________号注册商标“__________”商标专用权的侵害，停止销售侵权产品;2、依法判令被告立即停止使用原告企业名称的不正当竞争行为;3、依法判定被告在《_______________晚报》除中缝以外的版面上刊登声明，消除影响;4、依法判令被告赔偿原告司经济损失人民币_______________万元;5、依法被告判令被告于赔偿原告合理费用人民币暂计_______________万元;6、依法判令本案的所有诉讼费用由被告承担。以上共计：_________________人民币_______________万元。二、事实与理由：1原告_______________股份有限公司，-所使用的“_______________”商标在-_______________年被国家工商总局认定为中国驰名商标。原告为保全证据，在被告处公证购买了侵犯了原告知识产权的_______________，其中一件是_______________，侵犯了原告第_______________号注册商标“_______________”的专用权。被告故意销售侵犯原告上述权利的商品，获取非法利益，该行为已构成对原告知识产权的侵犯。被告故意销售侵犯原告上述权利的商品，获取非法利益，依法应当承担相应的赔偿责任。依据《中华人民共和国商标法》第五十六条第二款规定：_________________“侵权人因侵权所得利益，或...

商标侵权风险判定（通用3篇）商标侵权风险判定篇1甲方：_________________________乙方：_________________有限公司____________商场甲方系“_______________”(第25类)注册商标在中国大陆的使用许可人，乙方未经甲方同意，在其商场销售商品过程中加冠“_______________”作为商品名称对外销售，侵犯了甲方的注册商标使用权。甲方就乙方的侵权行为向杭州市中级人民法院提起了民事诉讼，现甲乙双方经友好协商，达成协议如下：_________________1.乙方一次性赔偿给甲方人民币_______________元，作为乙方因侵权行为而造成甲方经济损失的赔偿款。2.乙方保证在协议生效后，不再从事侵犯“_______________”注册商标的侵权行为。3.甲方承诺在本协议生效后，不再追究乙方在本协议生效前的侵犯“_______________”注册商标专用权的责任(含诉讼、媒体曝光等)。4.若乙方在本协议生效后，继续从事侵犯“_______________”注册商标的侵权行为，甲方仍享有追究乙方侵权责任的权利。15.本协议由杭州市中级人民法院出具调解书，经甲乙双方特别授权代理人签字后生效。若乙方不按调解书及时支付赔偿款，甲方则按起诉标的申请法院强制执行。6.本协议一式贰份，甲乙各执壹份。甲方：_________________乙方：_________________时间：_________________时间：_________________商标侵权风险判定篇2甲方：_____乙方：____________代理有限公司一、甲方委托乙方办理以下_____注册申请事务：___________________________共计申请____个。（每___个________个商品类别为1个注册）申请人地址：_______...

女方离婚起诉状申请书（精选3篇）女方离婚起诉状申请书篇1原告：_________________姓名：_________________性别：_________________女出生年月，民族，职业，工作单位和住址，联系方法。被告：_________________姓名：_________________性别：_________________男出生年月，民族，职业，工作单位和住址，联系方法。诉讼请求1、判决原、被告离婚;2、依法分割夫妻共同财产;3、婚生女(子)__________由原(被)告抚养。4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。事实和理由(在此叙述离婚的事实和理由，包括何时结婚，婚姻基础，婚后感情，夫妻感情破裂的事实和原因，夫妻共同财产有哪些，孩子多大等。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定特提起诉讼，请依法判决。此致__________人民法院1具状人：_________________签名盖章女方离婚起诉状申请书篇2玉田县建筑工程施工安全监督站玉田县建设工程质量监督站：我单位于20__年12月15日收悉贵站（联合）下发的《关于加强20__年冬季建筑施工控制管理工作的通知》，并迅速组织主要管理人员认真研读和学习，结合当前工程实际情况，为了完成业主下达的指令性计划和阶段工期目标，保证20__年春节后的安装工作大面积开展和总体工期目标的实现，现我方针对唐山邦力晋银*工有限公司搬迁改造扩建52.80项目（一期26.40）工程的造气工段主厂房B段1～6轴23.80m平台梁板柱、吹风气工段设备基础、合成循环水装置6.6m梁、造气污水处理澄清池底板以及净化区8个设备基础等多子项混凝土工程拟定了冬季施工措施（见附页），特申请冬期施工。请批示！中国*学工程第六建设有限公司唐山工程项目经理部女方离婚起诉状申请书篇3XX科（公司）领导：兹有你单位员工，已年满XX岁，...

女方抚养孩子离婚协议（通用3篇）女方抚养孩子离婚协议篇1男方：______，男，____年____月____日出生，汉族，住____市____区县____路____女方：______，女，____年____月____日出生，汉族，住____市____区县____路____男女双方于__年____月____日在____区县民政局登记结婚。婚后双方的感情一直不和，现双方自愿离婚，并就子女抚养、共同财产的分割等问题达成如下协议：第一条：男女双方自愿离婚。基于不影响子女生活和学习的原则，双方本着相互体谅的态度，协助办理如下各项事宜。第二条：婚后于__年____月____日出生的儿子女儿______由女方抚养。男方每月支付抚养费____元;支付时间是每月十五日之前支付下个月的抚养费;支付方式为银行转账。女方接受抚养费的账号为:________________________。本条约定的抚养费，可以根据双方的经济状况以及生活消费水平的变化作适当的调整，具体调整数额，有双方另行协商。本条约定的抚养费，仅是指一般的生活和教育需要费用。如儿子女儿因特殊情况需要有重大支出，除紧急其概况外，女方应提前通知男方，由双方协商确定支付比例。1第三条：男方每月有探视儿子女儿一次的权利。女方应为男方的探视提供必要的协助。第四条：双方财产的分割方式如下：位于____市____区县____路____号____单元____号，共____平方，登记户主为______的房产，归女方所有。女方向男方支付____万元，作为补偿。协议经登记生效后，女方应于30日内，向男方支付完毕;男方应在30日内，配合女方将房产过户到女方名下。婚后__年____月____日所购____牌汽车，归男方所有，男方无须向女方支付补偿。婚后各自的户名下的存款，归各自所有。双方互不补偿。其他共同财产的分割约定。以上所写为假设状况，具体可以根据实际...

农业用工合同（精选3篇）农业用工合同篇1供方:________(以下简称甲方)需方:________(以下简称乙方)第一条货物明细第二条质量标准:按照国家棉花行业标准《GB1103-20__》执行。第三条质量异议:乙方在交货地点现场抽样验收,第四条验收办法:甲方通知乙方人员现场验收,并对检验证书与皮棉批次是否相符进行核对验收。第五条交提货地点:甲方仓库第六条运输方式和费用承担:公路﹑铁路运输由甲方负责办理发运,所产生的费用由乙方承担。第七条重量计算方式:按公定重量结算。第八条皮棉款支付:乙方在验收合格后于60日按公定重量向甲方支付全额皮棉款,批款批货,批货批清,并开据增值税票。本合同一式二份,甲乙双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日1农业用工合同篇2甲方：_________________责任有限公司乙方：_________________一.根据有关规定,经协商，甲、乙双方签订本农业用工合同。二.本协议期限为/月)，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日年三.工作任务1、甲方安排乙方在_________________。2、乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行;3、乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德;4、因甲方生产(工作)情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。四.劳动报酬甲方按照按劳分配的原则，根据乙方所从事的岗位职责和劳动工作量，确定乙方的劳动报酬为每亩_________________元(人民币)/年。其它各种福利、津贴(含社会保险费用)均含在当年的劳动报酬中而...

农民工正规劳务合同（精选3篇）农民工正规劳务合同篇1编号____________甲方(用人单位)名称_________________________性质_________________________地址_________________________乙方(劳动者)姓名_____________性别__________出生年月_________________________身份证号码_________________________户口所在地_________省_____县(市、区)_____乡______村xx省劳动和社会保障厅监制省建设厅根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限经甲乙双方协商一致，劳动合同期限采取下列第_____种形式：1、有固定期限劳动合同1本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日终止。其中试用期自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。2、无固定期限。其中试用期自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。3、以完成一定工作为期限。本合同生效日期为______年____月____日;以乙方完成______________________________工作(任务)为合同终止时间。二、工作内容和工作时间3、甲方招用乙方担任______________________________岗位(工种)工作。乙方的上岗证号码为____________。三、劳动保护和劳动条件4、甲方应当在乙方上岗前进行安全生产教育，对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。5、甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、...

农村集体土地纠纷诉讼书（通用3篇）农村集体土地纠纷诉讼书篇1上诉人：____________，女，__________年_____月_____日出生，汉族，农民，住__________县_______________镇_______________村_______________村民组。被上诉人：____________，住__________县__________乡_______________村_______________村民组负责人：____________，该组组长上诉人因农村土地承包纠纷一案，不服__________县人民法院(20____)_____立初字第01号民事裁定书，现提起上诉。请求事项1、依法撤销(20_____)_____立初字第01号民事裁定书，裁定由__________县人民法院立案审理;2、本案诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由上诉人于__________年按照国家实行的农村土地承包经营制度，承包了__________县_______________镇(当时为_______________乡)_______________村_______________“__________”丘__________亩稻田。__________年，被上诉人按照国家实行的农村土地承包经营制度及集体实际情况，继续将“__________”丘稻田发包给上诉1人，承包期为30年。__________年__________月__________日，被上诉人违反《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国农村土地承包法》的规定，在未经上诉人同意，亦未“经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业等行政主管部门批准”的情况下，擅自作出“_______________小组关于土地平整以后稻田调动的决议和...

农村房屋买卖正规合同（精选3篇）农村房屋买卖正规合同篇1甲方：____________乙方：____________甲乙双方就位于____________的一处农村房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议；一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。二、房屋情况：本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为________________________，建筑面积________________________，北屋________________________，东屋________________________，西屋________________________，南屋________________________，院落面积为________________________，房屋登记在________________________名下或宅地基使用权证登记在________________________名下。三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：11、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利；2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利；3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的...

农村村委会会计聘用合同（精选3篇）农村村委会会计聘用合同篇1农村会计聘用合同范本一、聘用期：_________________从________________年________________月________________日至________________年________________月________________日止。合同期满，双方可以办理续签事宜。二、报酬：_________________甲方每月付给乙方报酬________________元，在每月财务报表完成后支付。三、甲方的权利和义务1、为乙方安排财务会计工作，分配与财务有关的任务;2、监督检查乙方工作情况;3、使乙方及时获取劳动报酬;4、为乙方履行职务提供一定的工作条件;四、乙方的权利和义务1、依法履行会计职务;2、获取劳动报酬;3、对________________(单位)的管理工作提出建议;5、遵守________________(单位)的各项规章制度，接受________________(单位)的领导和监督，服从工作安排;16、在履行会计职务时，不得违反国家法律和违背职业道德;不得从事有损于________________(单位)声誉的活动，严禁泄漏________________的秘密和有关财务数据;7、自行承担人身安全责任。五、其它1、双方有任何一方不满意时均可提出解除合同(但须提前三个月告知对方);2、因其他原因不宜继续履行职务时。3、因国家政策或上级政策发生变化时。4、合同解除后一个月内，乙方须立即交出有关文件，案卷材料和财务的各种档案，并办理完业务交接手续。六、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。七、本合同自双方签字之日起生效。八、如有未尽事宜，双方可以协商解决。甲方：___________________乙方：___________________________________...

劳动合同续签协议（精选3篇）劳动合同续签协议篇1尊敬的各位领导：我叫，本公司职业是：生产操作员，20xx年x月与本单位签订为期一年的劳动合同，现合同到期在即，经本人考虑，申请续签劳动合同。在过去的五年里，我在本公司的领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和一切规则，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的.各项工作任务。鉴于此，我更是尽心尽力做好这一份工作，我都严格要求自己，认真完成各项工作任务。当然在工作中也有待改正的地方，这里还是要感谢领导和同事们给我纠正。在本公司，我更加深入地了解了我们生产工艺技术的工作，我热爱这行工作。我希望能够继续为本公司服务，恳请各位领导同意续签劳动合同，我必将更加努力的工作，遵守职业道德，虚心学习，将专业知识与实践更紧密地结合起来，以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，认真完成领导交给的每一份工作，为本公司的工作发挥力量。基于以上所述，我申请改签无固定期劳动合同，并希望得到领导的认同。申请人：日期：1劳动合同续签协议篇2经甲、乙双方协商一致，同意于_____年_____月_____日续签_____年_____月_____日双方签订的劳动合同(合同编号：_________________)。原劳动合同内容不变，续签合同期限从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。甲、乙双方补充约定如下事项：_____________甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日劳动合同续签协议篇3甲方：_________________乙方：_________________为向甲乙双方客户提供更便捷优质的服务，实现双方资源共享、优势互补，共同发展的目地，经平等协商，就双方合作事项达成如下协议：_________________一、甲、乙双方共同努力合...