合同范本

车辆运输合同协议范文（精选31篇）车辆运输合同协议范文篇1甲方：乙方：根据中华人民共和国相关法律、法规，经甲乙双方协商，本着互利互惠原则，就用车(后八轮拉土车)一事达成如下协议，以明确双方责任义务，特立此合同，共同遵守：一、用车价格：乙方拉土车以车辆次为单位计量，每车1公里之内元，以起步价为基础按矿坑深度进行调价，矿坑深度挖掘为20米开始加价，每下10米运费加价元。二、用车期限：三、结算与付款：甲方以乙方实际运土车次为依据开出二联票并以此每月进行结算。四、甲方责任：1、甲方提供燃油，油费乙方自负，油费高于加油站实际价格0.1元。2、负责乙方司机食宿。3、甲方在施工阶段确保乙方车辆不停工，若在施工阶段因甲方原因因起车辆停工三天以上(包括三天)，甲方必须承担乙方车辆及司机工资的误工费，每车每天按元计算。五、乙方责任与义务：11、乙方每台车必须配备两名熟练操作司机，以利与进行正常工作。2、乙方进工地必须按甲方要求搞好施工，不得违反甲方管理要求和制度，否则应承担相关责任。3、确保安全生产，上班期间严禁喝酒;不允许携带于工程无关的人员进入施工现场，否则后果自负;上班必须按要求搞好施工，不得违反甲方管理进行工作。4、文明施工，保证本单位的所辖生产干净卫生，严禁“飞车”。六、本合同一式二份，双方各执一份。七、未尽事宜，双方协商遵守。甲方：乙方：身份证号：身份证号：电话：电话：车辆运输合同协议范文篇2甲方：乙方：甲方雇佣乙方自卸翻斗车(吨位20吨以上)，在锡盟东苏旗白日乌拉苏木进行二级公路施工。经甲、乙双方协商一致，在平等互利，双方自愿的原则下达成以下协议：2一、甲方雇佣乙方车辆合同期限自20__年3月10日起至3个月为期限。二、在合同期限内，乙方负责甲方承包道路土方运输任务，乙方费用一切自理，并要保证车辆、人员安全施工，按期保质完成项目部施工任务。车辆、人员要服从项目部，甲方管理人员的统...

货物采购国内竞争性招标合同（通用32篇）货物采购国内竞争性招标合同篇1货物采购国内竞争性招标合同1.定义本合同中的下列术语应解释为：（1）合同系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。（2）合同价系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后应付给的价。（3）货物系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。（4）报务系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、_____以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。（5）买方系指_________（招标单位名称）。（6）卖方系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司。2.技术规范提供和交付的货物技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。3.专利权1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、_____权和工业设计权的起诉。4.包装要求4.1?除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标难保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗略装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均卖方承担。4.2?每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。5.唛头5.1?卖方应在第一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出以下标记：a.收货人：_________；b.合同号：_________；c.唛头：_________；d.收货人代号：_________；e.目的地：_________；f.货物名称、品目号和箱号：_________；g.毛重/净重_________；h.尺寸（长_________宽_________高以厘米计）：_________。5.2?如果货物单件重量在2吨...

聘用驾驶员劳动合同（通用7篇）聘用驾驶员劳动合同篇1用人单位(甲方)：___________________________劳动者(乙方)：___________________________根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规规定，经甲乙双方平等协商一致，自愿签订本劳动合同。一、合同期限1.本合同为有固定期限的聘用合同，期限为______年。自______年______月______日至______年______月______日有效。(其中_______年_______月_______日至_______年_______月_______日为见习期/试用期，试用期为_______个月，可视乙方适应工作能力酌情增减。试用期满合格不再另行办理正式录用手续。2.劳动合同期满前_______个月，经双方协商同意，可以续订聘用合同。3.本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前_______个月书面通知对方。二、工作岗位和工作内容甲方安排乙方从事驾驶员工作，同时亦有权根据其生产经营活动或其它工作需要另行安排乙方完成其它临时性工作任务。三、工作报酬及支付方式11.甲方对乙方实行基本工资加补贴的工资制度，即月基本工资为_______元，按车辆行程每公里补贴_______元，午餐补贴每月_______元。2.前款所述工资制度具体执行标准甲方有权适当调整，但调整后总额不得低于前款约定数额。3.每月工资通过第_____种方式发放(1)现金发放(2)发放至乙方银行卡。银行卡号：__________________________________四、劳动保护甲方根据有关职工劳动安全，劳动保护，职业卫生等规定，为乙方提供必要的工作条件，保证乙方在安全、卫生的环境条件下工作。五、劳动纪律双方都必须遵守国家交通，运输管理部门制定的交通运输安全管理法规，不超限、不疲劳驾驶等，...

银行账户使用协议书（精选3篇）银行账户使用协议书篇1甲方：____________________________________乙方：____________________________________身份证号码：______________________________甲、乙双方就乙方使用甲方账户事宜，经协商，达成如下协议：第一条甲方将以甲方名义开立的下列帐号提供给乙方使用1.开户银行：_________银行_________支行;帐号：__________________2.开户银行：_________银行_________支行;帐号：__________________第二条使用期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。第三条使用方法甲方的印签章加乙方私章为上述两个帐号的印鉴。甲方印签章为：__________________________________。乙方私章为：____________________________________。第四条甲方不使用上述两个账户，该账户上的现金全部为乙方所有。1第五条乙方保证合法使用上述两个账户，范围为：_________________________。乙方不得用作其他用途。乙方在使用过程中，如给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的一切损失。第六条如因甲方原因导致上述两个账户被有关部门冻结，甲方应立即消除影响，如给乙方造成损失，甲方应赔偿乙方的一切损失。第七条违约责任任何一方如果违反其在本协议而使另一方遭受损失，则另一方有权要求该方予以赔偿。第八条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第九条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或...

运输人员劳动合同（通用3篇）运输人员劳动合同篇1甲方：_____乙方：_____甲方招收乙方为运输人员，经双方友好协商，同意签订本合同，并信守以下条款：一、甲方的权力、义务：1、严格遵守《安全生产法》、《道路交通安全法》、《道路运输条例》等有关安全生产法律、法规、规章及工作规范，加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训，提高全员安全生产意识。2、甲方有对乙方进行管理和教育的义务和权利，有人事任免权。3、甲方要及时发放工资、加班费、奖金和其他福利待遇。4、甲方为乙方提供安全的工作环境和安全预防措施。5、甲方提供证件齐全、检验合格的危化品运输车辆由乙方使用，为本公司客户送货。6、甲方负责本车的一切规费、保险、维修、保养、停放等的费用支出。7、甲方为乙方配备与运输危险品性质相适用的安全设施和防护用品18、按国家或行业有关标准规定的行驶里程或间隔时间，对车辆进行维护作业。车辆必须到具备危险品运输车辆修理条件的维修企业进行维护作业。9、甲方有权对违犯公司各项规章制度、违犯操作规程，经教育不改的乙方解除本合同。二、乙方的权力、义务：1、危险货物运输车辆的驾驶员、押运员、管理人员必须按《危险化学品安全管理条例》等有关规定进行_______岗位培训，取得了相关资质证件，经车队审查合格报公司安全领导小组备案后，方可从事危险货物运输车辆的驾驶、押运工作。2、必须服从公司安全调度人员的指挥和安排，按照指令送货，在装货时必须服从厂方指挥，卸货时必须听从用户调度。用户如需对货物进行检验、过磅后再卸货，应予配合。卸货完毕，必须要求对方在回执上盖_认可。3、乙方必须遵守国家的《道路交通法》和其他有关法规，严禁违章超载、超速和超车，以及疲劳驾驶、酒后驾车等，保证行车安全，杜绝交通违规和事故。4、乙方必须爱惜车辆，文明驾驶。未经甲方同意，不得将车交给其他人驾驶。危险货物运输车辆除驾驶员、押...

赠与合同格式范本（精选7篇）赠与合同格式范本篇1甲方(赠与人)：(写明姓名、住址)乙方(受赠人)：(写明姓名、住址)甲乙双方就赠送(赠与的标的物，如赠与微机一台，应写明“浪潮386型微机一台”，如其他物品，也应写明该赠与物是什么、在什么位置)事宜达成协议如下：一、甲方将其所有的(标的物)赠送给乙方，其所有权证明为：(写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证，赠与微机应有购买该微机的发票等)二、赠与物的交割(写明交割的条件，在什么时间、什么地点交割，办理什么手续等等)三、乙方应在期限内办理所有权转移的手续逾期不办的，视为拒绝赠与(也可以约定其他条件)。四、本合同自日起生效(可以写自公证之日起生效)。五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：(签字、盖章)乙方：(签字、盖章)年月日1赠与合同格式范本篇2一、赠与合同格式甲方(赠与人)：_________(写明姓名、住址)乙方(受赠人)：_________(写明姓名、住址)甲乙双方就赠送_________(赠与的标的物，如赠与微机一台，应写明“浪潮386型微机一台”，如其他物品，也应写明该赠与物是什么、在什么位置)事宜达成协议如下：一、甲方将其所有的(标的物)赠送给乙方，其所有权证明为：(写明证明甲方拥有所有权的证据名称，如赠与房屋，就应有房产所有权证，赠与微机应有购买该微机的发票等)二、赠与物的交割(写明交割的条件，在什么时间、什么地点交割，办理什么手续等等)。三、乙方应在_________期限内办理所有权转移的手续逾期不办的，视为拒绝赠与(也可以约定其他条件)。四、本合同自_________日起生效(可以写自公证之日起生效)。五、本合同一式两份，双方各执一份。甲方：(签字、盖章)乙方：(签字、盖章)年月日年月日赠与合同格式范本篇3企业类赠与合同甲方(赠与方)：_________(名称)2法定代表人或负责人...

给水工程施工合同（通用31篇）给水工程施工合同篇1甲方:乙方:为了搞好学校区内自来水安装，方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工，确保质量。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等自愿的基础上，经协商达成如下协议:第一条工程概况1、工程名称:_______________小学自来水安装工程2、工程地点:_______________小学内第二条工程承包范围甲方将整个校区内教学大楼、师生宿舍大楼以及师生食堂等处的全部自来水室外管网，以包工包料的方式承包给乙方与空调外管线安装同步施工。自学校自来水井接口处开始至校区内各楼进户所需用的全部管材、附属材料等均由乙方采购提供。承包范围:PPR管道安装、土方(开挖与回填)工程总承包。第三条工程期限1、开工日期:2、竣工日期:第四条质量标准1工程质量标准:合格第五条工程造价工程价款:工程总造价为____________________整(￥__________元)，(工程量及图纸详见附表)，工程开工以后，因土质结构造成施工难度增大，价格不在此范围。第六条材料、设备供应1、乙方所购进的材料必须检查合格后方可使用。2、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料等，不得用于本工程。3、管道采用PPR管，管径DN63mm，管壁厚6毫米以上，管道压力0Kg。第七条工程施工要求1、乙方必须严格按施工图纸或设计方案、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场工程检查。2、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所担的工作通知甲方。3、乙方应按工程进度及时提供有关工程质量的技术资料，材料代用必须经过甲方同意并签证后，方可使用4、乙方在施工过程中必须按安全生产规范操作，做好安全防护工作，如出现一切施工事故，均由其自行承担...

绿化工程施工合同范本（精选31篇）绿化工程施工合同范本篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，就本工程的有关事项，经甲乙双方友好协商，签订本合同。一、工程项目概况1、工程项目名称：绿化用地土地复垦2、工程项目地点：光为三期东侧3、工程总建筑面积：约20亩4、工程范围及内容：粉碎现有地表杂草并旋耕5、工程质量等级：合格并保证通过甲方和国家相关部门验收(质量标准的评定以国家或行业的质量验收标准、项目所在地要求及合同约定标准为准)。二、工程期限：本项目施工的工期为7日历天，具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。开工日期：本合同定于20xx年月日开工。完工日期：本合同定于20xx年月日竣工。三、合同价款1本合同单价为80元/亩总计约为人民币壹仟陆佰元整(￥1600元)注：本合同总价以实际发生的工程量为最终结算依据;详见附件：工程量清单。四、价款支付方式及合同内容：本合同无预付款，工程完工经验收合格，甲方在办理结算后，向乙方一次性付清本合同价款。五、甲方的权利与义务1、在合同签订后由甲方负责人指定具体施工地区域。2、组织乙方确定水准点与坐标控制点，施工现场的技术交底。3、协调施工场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等工作。4、负责施工过程中对乙方的工程质量、安全、文明施工和进度进行监督和检查。5、有权要求乙方撤换由其派遣或雇佣的不能胜任、玩忽职守、工作不负责任的工作人员。六、乙方的权利与义务1、乙方自行雇用职工并负责支付其工资，并对其职工的行为及劳动安全负完全责任。2、乙方负责对施工垂直运输费、保管费、食宿费等。3、文明施工，遵守地方政府《文明施工管理规定》。4、竣工(或合同终止)时按甲方要求运出其设备,并保持整个现场整洁.七、安全条款：21、乙方按有关规定，须采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不利造成事故的责任(事故包括但不限于...

私人市中心租凭房屋协议书（精选3篇）私人市中心租凭房屋协议书篇1甲方：____________________________乙方：____________________________丙方：_________________________________为明确权利和义务，经丙方中介，双方协商一致，方将房屋租给方使用。特根据《中华人民共和国民法典》和《城市房地产管理法》等规定订立合同。一、方承租方位于宁波市_______________________的房屋，约____________平方米。租赁房屋用途_______________，出租房屋房产证号，保证出租本房屋符合国家的有关规定。二、租赁期限________个月，从_____年___月____日至____年___月____日。方______月_______日交房，方逾期交房的，按每日支付违约金________元给方。逾期天交房的，按照本合同“违约责任”第2条处理。三、租金每月_______________元人民币，缴款方式：按______个月付一次，先付后住。第二次付房租费时间必须在第一次房期结束前天内付清，以后以此类推。四、为保证合同的履行，方必须交付给方押金________元，合同期满方扣除有关费用后退还押金，不计息。不足部分方有权追偿。入住前水________度，电________度，燃气。1五、室内设施物品：六、补充：方的权利和义务1、方应配备方所需要的用水、用电基础设施，因方造成设施损害的，由方承担费用。按国家规定办理好房屋租赁许可证手续。2、方保证对出租的该房屋有处分权，按国家规定和本合同规定向方收取相应的水电费、有线电视费、电话费、物业管理费等。3、方因违反国家法律、法规，被政府执法机关行政处罚的，方有权终止合同，收回房屋。4、合同依法终止的，方有权责令方从合同终止日起天内及时退出房屋，原租赁房屋内...

洗车店合伙合同（精选3篇）洗车店合伙合同篇1甲方：__________身份证号码：___________________________乙方：__________身份证号码：___________________________第一条合伙经营项目和范围合伙经营__________________________________________。第二条合伙期限合伙期限为_____________年。自______________年________月______日起，至________年________月______日止。第三条出资额、方式、比例一、1、合伙人__________以嘉汇环球广场，C座________________________________________房做为出资方式，计人民币____________元。所占合伙比例__________%。二、本合伙出资共计人民币_______________元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意请求分割，合伙终止后，各合伙人的房产仍为个人所有，至时返还。第四条盈余分配与债务承担11、盈余分配：以_________________________为依据，按比例分配。2、债务承担：合伙债务先由合伙人财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的___________________为据，按比例承担。3、前期投入：项目前期装修，设备等所需资金，以融资方式解决，月息__________。正常营业后的所有利润，先返还融资。4、入伙分红：每月15日，进行上月经营利润分配，出上月经营报表。第五条入伙、退伙、出资的转让一.入伙：1、需承认本合同;2、需经全体合伙人同意;3、执行合同规定的权利义务。二退伙：1、需有正当理由方可退伙;2、不得在合伙不利时退伙;3、退伙需提前______月告之其他合伙人，并经全体合伙人同意;4、中途退伙...

有关电脑维护合同（精选30篇）有关电脑维护合同篇1甲方：_______乙方：_______双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。一、维护范围及内容1.该网络工程故障维修。2.该工程软件故障维修（包括系统安装，系统还原，系统更新，定期检查）。3.网络工程每月一资定期检查。4.工程应用最新信息传播。5.提供技术支持。二、维护方式1.突发故障的上门维护：在接到甲方的电话通知后，乙方必须最迟在第二个工作日内进行上门维护。（如有特殊意外，双方调解处理）。2.每周一次定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。三、收费1项目实施完毕后一年内免费提供产品及工程的维护和检查，终身优惠提供项目升级及维护。四、双方责任1.在甲方的工作时间内必须尽职尽责提供工程维护项目里的服务内容，甲方要求服务的'联系方式为电话联系，甲方发出维护请求后，乙方必须在_______-_______分钟内上门服务，如有特殊意外，双方调解处理。2.乙方在为甲方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，由甲方自出更换新配件或是可用配件费用（其中更换零配件负责安装费用属于免收范围）。如甲方被维修的配件为乙方所提供，则根据产品正规保修细则履行。3.乙方在为甲方更新系统、工程服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的工具或软件，其费用由甲方支付。五、合同未尽事宜，由甲乙双方另议。六、本合同书一式两份，双方各持一份。七、本合同双方签字盖章后生效。甲方：_______乙方：_____________年______月______日有关电脑维护合同篇2甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)2根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互利互惠的原则，就甲方单位电脑的维护服务问题，经充分协商，决定订立本合同。甲乙双方关系：甲方为...

有关销售代理合同范文汇总（精选28篇）有关销售代理合同范文汇总篇1传真：通讯地址：委托方：(以下简称乙方)传真：通讯地址：经甲乙双方友好协商，就乙方产品的____地区代理销售达成如下条款：一、代理产品、区域、期限1、乙方授权甲方为乙方____产品在____地区内独家排他代理，并保障甲方在销售区域内的长期利益。具体区域指：________。2、代理期限为____年，从本合同签订之日起至____年____月____日止。合同期结束后，双方可续约。二、双方责任、权利1、乙方保证不在甲方区域内授权其他代理商。2、乙方保证甲方产品供应，并提供相关的证书文件及其他产品宣传资料。3、乙方应免费对甲方进行技术咨询、培训、指导。4、乙方应当提供设备维护和售后服务的技术支持。5、甲方保证按时支付货款。16、甲方保证不向代理区域外销售。若需销售需得到乙方书面同意。7、双方互有为对方保守商业和技术机密之义务。8、产品中的工业和知识产权均为乙方所有，一旦发现侵权，甲方应立即通知乙方并协助乙方采取维权措施。三、经销条件1、甲方在本合同签之日起____日内，首批进货人民币____元以上。2、合同签订____个月内为产品推广期，不计销售任务;之后每个月需完成____元以上销售额。若是甲方未完成规定销售额，乙方有权变更合同条件。四、产品质量及售后服务1、乙方保证产品及配件的质量，对产品及配件实现月保换、年保修。2、乙方的产品及配件的技术和售后服务标准以产品说明书和保修卡所列条款为准。3、乙方产品的售后服务工作委托甲方具体实施，甲方在发现自身无法解决的技术问题时应及时通知乙方，乙方应在收到通知后____小时内派员解决。五、价格1、所有单价均为人民币不含税价格，若市场价格变化，由甲乙双方根据市场需要另行商定进行调整。2乙方应保证甲方所获得价格为其销售最低价，甲方如发现其他代理商的低于其获得的销售价时，甲方有权利...

租房合同纠纷起诉状（精选29篇）租房合同纠纷起诉状篇1原告：住所地：身份证号：被告：住所地：身份证号：诉讼请求：1、判令被告立即腾出所租赁的房屋；2、判令被告支付违约金________元整；3、判令被告承担诉讼费用。事实与理由：_____年_____月_____日，原告与被告签订了《房屋租赁合同》，因双方对有关约定事项发生异议，于是经双方协商，在_____年____月初，对原合同有关条款进行了修改，从新签定了《房屋租赁合同》，原合同作废并已销毁。被告在合同履行期间，违反《房屋租赁合同》第十条第7款（即乙方保证承租甲方的房屋为无明火商业用房使用，遵守中华人民共和国法规和政府相关规定，合法经营。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失，甲方有权收回房屋并不退还押金，由此给甲方造成的损失由1乙方负责赔偿。）和第十一条第一款第一项（即租赁期间，乙方有下列行为之一，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的______%向甲方支付违约金。改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法经营。）被告违反约定，使用明火和进行无照违法经营。_____年_____月____日，原告向被告送达了《告知书》，要求被告停止使用煤气罐，被告不予理睬，拒不接受。____年_____月____日，物业向被告送达了《通知函》，要求被告停止使用煤气罐，被告仍然不予理睬，拒不接受。被告的行为严重违反了双方的协议约定，损害了原告的合法权益，为了维护原告的合法利益不受侵害，起诉至贵院，恳请贵院能依法维护原告的合法权益，维护法律的权威性和严肃性。此致________人民法院起诉人：______________________年_______月_____日附：起诉状副本____份；证据材料副本____份。租房合同纠纷起诉状篇2原告：_________________姓名，性别，出生年月日，民族，籍贯，工作单位，住址...

房产房屋纠纷起诉（书）状（精选28篇）房产/房屋纠纷起诉（书）状（精选28篇）房产/房屋纠纷起诉（书）状篇1原告：地址：电话：委托代理人：被告：地址：电话：法定代表人：起诉请求：1、判令被告立即为原告办理涉诉房产的房产证；2、判令被告向原告支付逾期办理房产证的违约金_______元；3、判令由被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：原告于______年__月__日与被告签订了《商品房合同书》，向被告购买位于______小区____号楼____单元____层的房屋。原告在支付完所有房款后，于______年__月__日取得正式购房发票。1房产合同签订后，原告依约履行了付款义务，并于______年收选住，被告有义务及时为原告办理房产证，但被告至今未办理。由于双方在房产合同中并未约定逾期办理房产证的违约金，因此原告要求被告按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期办理房产证的违约金，并在规定期限内办妥相关房产证；若被告逾期仍未办理，致使房产合同无法履行的，原告要求解除购房合同，并要求被告返还购房款，赔偿损失。此致________人民法院具状人：______________年__月__日房产/房屋纠纷起诉（书）状篇2原告：住址：被告一：住址：被告二：住址：诉讼请求：2请求法院保护妇女合法继承权，判令二被告返还应由原告合法继承的全部财产，即所有遗产的三分之一。事实与理由：原告父亲_______，于_______年______月______日病故，死后留有住房____套。被告_______、_______兄弟二人，拉拢本家族一些人，以“嫁出的女，泼出的水”和“女人不是_____家后人，没有继承权”为由，剥夺了我的合法继承权，将原告父亲遗留的房屋及其他财产变卖，然后分掉。原告多次索要，二被告不但分文不给，还多次咒骂原告，并殴打了原告。原告对父亲尽到了赡养义...

建筑清包工合同范本（通用3篇）建筑清包工合同范本篇1甲方：_______________乙方：_______________根据《民法典》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。一、工程概况：1、工程房型：_______________________2、工程地点：_______________________3、结构层次：_______________________4、工程质量：确保一次性验收合格。5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。二、承包方式三、承包范围：乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。四、工程质量：1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。12、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。五、施工工期：1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。（包括法定的节假日在内）否则每延一天罚款1000元天。乙方保证每天施工所需要的人数。2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款元天。六、安全生产：1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须经甲方项目负...

普通劳动合同（精选9篇）普通劳动合同篇1甲方：______________乙方：______________因工作需要，甲方聘用__先生为甲方科技创新顾问。甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本聘用协议，共同遵守本协议所列条款：一、协议期限1、本协议有期限自_______年__月__日起至_______年__月__日止，期满作废。如需继续聘用，须提前一个月进行协商，重新签订聘用协议。二、工作要求1、甲方聘用乙方：__担任科学技术创新顾问，提供有关设备、企业产品科技优化、创新、改造等技术服务；并对申报科技型项目、技改类项目及实用新型专利等提出咨询意见、，工作职责由甲方制定，具体工作内容由甲方总经理协商乙方共同确定完善。2、乙方服务甲方的工作地点包括甲方企业、科技大学实验室、科研基地及其他。3、乙方应按岗位职责和规范要求，完成与其技术职称相一致的工作任务。4、乙方在协议期内遵守甲方的`企业顾问规范管理制度。1三、甲方义务1、提供与乙方技术指导咨询服务相关的资料（项目资料、咨询事项资料）；2、为乙方提供工作条件、场地或其他协助事项；3、为乙方提供人员管理调配权限，方便乙方开展顾问工作。四、乙方义务1、根据甲方要求完成技术指导咨询服务工作；2、积极向甲方反馈技术指导咨询服务成果或相关问题；3、乙方必须严格保守获知的甲方商业秘密及技术秘密，未经甲方同意向第三方透露的，由此造成的损失由乙方承担；4、乙方自行提供产品创新科研设备；5、为甲方经营管理提供指导咨询服务；6、为甲方员工提供技术培训、咨询服务；五、工作报酬待遇1、聘用期间甲方支付乙方薪酬为：__元/年。2、甲乙双方就签订协议的七个工作日内以银行转账形式向乙方支付薪酬。六、发生下列情形之一，本协议终止1、本协议期满的。2、双方就解除本协议协商一致的。3、一方被另一方造成的损失过大的。4、违反国家法律、法规规定的其他情形。5、乙方因健康...

日常保洁服务通用合同（通用30篇）日常保洁服务通用合同篇1甲方：　　乙方：保洁有限责任公司　　双方本着友好协商、平等互利、诚信守法、等价有偿的原则签订本合同。一、合同内容：日常保洁服务。二、合同的范围：候车大厅、售票厅、站前广尝旅客进出站通道、站台、股道卫生、办公楼走廊的保洁。三、合同履行期限：本合同自年____月____日起至________年____月3____日止。四、合同总价：本合同年总金额为人民币d元整。五、付款方式：甲方在合同生效后，于每月____日前(如遇休息日或节假日，付款日期顺延)全额向乙方支付前月的日常保洁服务费人民币14166元整。六、合同双方的.责任(一)甲方责任1、及时足额按合同约定向乙方支付保洁服务费。2、无偿为乙方提供保洁用水、电。3、对乙方保洁质量应及时监督检查，发现质量问题及时要求乙方无条件返工。4、教育旅客及有关人员遵守火车站内保洁制度，共同维护保洁区内环境，爱护保洁区设施。15、积极采纳乙方在保洁区内保洁方面的合理化建议。6、应为乙方提供临时存放垃圾的垃圾池。7、甲方应提前三天以书面形式通知乙方进驻现常(二)乙方责任1、乙方收到甲方进驻现场的书面通知后，要积极做好准备，准时进驻现常2、乙方保洁人员在业务上受乙方和甲方双重领导。3、乙方保洁人员保证各项工作质量。4、乙方人员要统一着装，衣帽整洁，进入工作现场的出入证由甲方配发，遵守甲方各项内部规章制度，乙方不得在甲方服务区域内未经甲方同意擅自承揽业务。5、乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方主管负责人不在作业现场，乙方临时负责人应接受甲方主管保洁负责人的监督指导，并按甲方的保洁工作标准进行检查。6、乙方教育员工爱护保洁区内建筑物及室内外各种设施，注意节水节电。7、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求。如有变更，双方协商解决。8、乙方在作业中应严格要求工作人员，不得擅自挪用甲方的物品。...

实用自建房购房合同20xx（精选17篇）实用自建房购房合同20xx篇1甲方：__________________________________________________________买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________地址：__________________________________________________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。第一条合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为______平方米。第二条上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)第三条付款时间与办法：1(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_____...

室内装潢泥水工程承包合同范本（通用33篇）室内装潢泥水工程承包合同范本篇1工程名称：发包方(甲方)：承包方(乙方)：浙江家博云科技股份有限公司根据《中华人民共和国合同法》、和《浙江省建筑安装工程预算定额》的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程项目、地址、工程量、价款或酬金、完成期、备注1、工程项目：2、工程地址：3、工程预算价款：4、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。(1)乙方包工，包全部材料。(2)乙方包工，包部分材料。(3)乙方包工，甲方包全部材料。5、开工日期：年月日6、竣工日期：年月日，开竣工期限共计天。17、若因人力不可抗拒的因素影响工期，经双方驻工地代表签证后顺延。第二条工地代表1、甲方驻工地代表：________________________________________________2、乙方驻工地代表：________________________________________________第三条甲方准备工作1、施工现场具备开工条件和完成时间的要求：正式开工前完成现场踏勘2、办妥相关部门批准施工手续的日期：第四条乙方准备工作1、施工图纸完成的时间及要求：2、施工防护工作的要求：未验收之前由乙方自行负责3、材料及配套用品的存放、保护的要求：4、施工现场的安全及卫生要求：安全卫生自行负责，并遵守工程施工相关规定。第五条结算方式工程竣工验收合格后，甲、乙双方根据实际完成量进行结算。第六条设计变更1、乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意。22、施工中甲方对原设计进行变更，须向乙方发出变更通知，乙方按通知变更。否则，乙方有权拒绝变更。3、因设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。第七条其他事项本合同一式4份，双方各执2份，并具等同法律效应。(甲方)：代表人：电话：(乙方)：代表人：...

推荐车辆转让合同（精选30篇）推荐车辆转让合同篇1卖方(甲方)：__________买方(乙方)：__________根据(中华人民共和国合同法)及国家相关法律、法规，在公平、自愿的基础上，甲、乙双方通过友好协商，甲方将壹台，车牌号为：，车架号为：_________________，作价人民币(大写)：元整(￥元整)，转让给乙方，甲乙双方达成如下协议：一、自_________年____月____日____时以前，此车的债权债务和社会纠纷以及交通违法由甲方完全责任，与乙方无关。二、自_________年____月____日____时以后，此车的债权债务和社会纠纷以及交通违法由乙方完全责任，与甲方无关。三、甲方保证此车有所有权、转让权、来路正当，证件真实有效、合法，无任何形式责任、经济纠纷，不得虚假，否则甲方自愿负一切责任，并且赔偿乙方一切经济损失。四、乙方对车辆状况要了解清楚，查清证件才购买，中介是起调解作用，不承担任何风险、法律责任和经济赔偿。五、该车转让给乙方交易后，该车辆行驶安全及车辆一切规费，由此发生的一切法律、经济、债务纠纷、交通违法由乙方负责。六、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字后生效，不得反悔，并且受法律保护。1甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日推荐车辆转让合同篇2甲方：（出让方）代理人：________乙方：（受让方）代理人：________根据国家有关法律、法规，甲、乙双方在自愿、平等、信用的基础上，经协商同意该机动车转让事项订立合同。1、甲方自愿将购置日期为________年_____月_______日，车辆类型__________，型号__________，颜色...