钻井工程承包协议书（通用35篇）

VIP免费

3.0 littered 2024-10-03 999+ 105.57KB 129 页 6贝壳海报

侵权投诉

钻井工程承包协议书（通用 35 篇）

钻井工程承包协议书篇 1

甲方：_______

乙方：_______

为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民

法典》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：

一、工程名称：

二、合同履行地：市县乡村

三、工程期限

本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣

工。

在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方

应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;

第二、因甲方原因而不能施工的。

四、工程价格

本工程实行包水量风险计价。

水量方至方，价格为元/米;

五、付款方式：

乙方进工地，甲方支付元;施工完毕验收之日，甲方支付工

程价款元;剩余元，自验收合格之日起满一年之日支付。

六、甲乙双方权利义务

(一)甲方权利义务

1、甲方在开钻前应办妥土地拆迁和井场道路的垫方;清除施工场

地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树

木、青苗等阻碍物;解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

2、在钻井施工中，甲方可派员监督，但不得妨碍乙方的正常施

工。

3、应按乙方通知的时间，按期验收。如甲方不能按期验收，须提

前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方

的竣工时间，此竣工时间为甲方付款时间。

(二)乙方的权利义务

1、乙方按地质状况，自行组织施工，不受甲方干涉。

2、在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，

均由乙方自负。

七、竣工验收、结算与保修

经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生的

物品损失，乙方概不负责。

八、违约责任

(一)甲方应按合同约定支付工程款，每延期支付一日支付工

程款总额 %的违约金。

(二)甲方迟延验收，甲方每日支付合同总价款 %的违约金。

(三)除发生本合同第三条第 2 款的情形外，乙方应按期完

工，每延期一日支付工程款总额 %的违约金。

九、合同纠纷的解决方式

本合同履行过程中发生的一切争议，由双方协商解决，若协

商不成，向原告住所地法院起诉。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章

之日起生效。

甲方(签字、盖章)：乙方(签字、盖章)：

年月日年月日

钻井工程承包协议书篇 2

发包方（甲方）：法定代表人：身份证号码：承包方（乙

方）：法定代表人：身份证号码：风险提示：发包人的相对义务

根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准

或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可

证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断

道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人

办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发

包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合

理的利润。根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他

有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和

诚实信用的原则，就_____________________________项目

_______型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #承包 #协议书

摘要：

钻井工程承包协议书（通用35篇）钻井工程承包协议书篇1甲方：_______乙方：_______为保障钻井工程合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，并经甲乙双方充分协商，达成如下协议：一、工程名称：二、合同履行地：市县乡村三、工程期限本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日竣工。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，确定顺延期限：第一、因不可抗力被迫停工的;第二、因甲方原因而不能施工的。四、工程价格本工程实行包水量风险计价。水量方至方，价格为元/米;水量方至方，价格为元/米;五、付款方式：乙方进工地，甲方支付元;施工完毕验...

展开>> 收起<<

钻井工程承包协议书（通用35篇）.docx

共129页,预览5页

还剩页未读，继续阅读