违约承诺书（汇总6篇）

免费

3.0 littered 2024-08-19 999+ 40.9KB 6 页免费海报

侵权投诉

范文海网小编为你精心整理了 6篇《违约承诺书》的范文，但愿对你的工作学习带来帮

助，希望你能喜欢！当然你还可以在范文海网搜索到更多与《违约承诺书》相关的范文。

篇1：承违约诺书

若我司中标，承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保

承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。

在服务过程中我公司提出以下违约承诺：

1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由我方负担，工期不

变。

2、我方不能按期按要求保质保量完成工程，除承担相关责任外，合同履约保证金甲方不

予退回。

3、因我方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款

中扣除合同价款千分之一。

4、由于我方原因造成试验成果质量低劣，不能满足大纲要求时，应继续完善试验工作，

其费用由我方承担。

5、如我方提供的咨询服务文件不符合质量要求，在甲方提出要求后 7天内无条件修改，

其费用由乙方承担。

6、若甲方发现我方派出的服务人员或提供的服务不符合合同要求，我方在 3天之内按要

求派出人员或提供满足投标文件承诺的服务，否则甲方有权终止合同，并保留追究我方责

任及要求赔偿损失的权利。

xxx 公司

xxxx 年xx 月xx 日

篇2：承违约诺书

本人承诺，今因向先生借款人民币(大写) 元（），于年月日归还。若未在上述期限内

将借款归还，按借款金额的按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计

算违约金额，超过七日未全额归还借款金额的按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠

纷，由本人承担一切责任及损失。

特此承诺！

承诺人：

日期：年月日

【违约承诺书 11 篇】

篇3：承违约诺书

中国工商银行股份有限公司宁夏分行：

如我方中标中国工商银行宁夏分行营业办公大楼工程，为保证中国工商银行宁夏分行营业

办公大楼工程在合理使用期限内正常使用，我方做如下承诺：

(一)工程质量保修范围和内容

在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定承担本工程质量保修责任。

质量保修的内容为施工图内的全部内容。

(二)质量保修期

1、土建工程为主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;其它土建工程为两

年，屋面防水工程五年为;

2、电气管线、上下水管线安装工程为两年;

3、供热及供冷为两个采暖期及供冷期;

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为/年;

5、其他约定：(关于保修责任期的延长)按《建设工程管理条例》条款执行。

(三)质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，我方将在接到修理通知之日起7天内派人修理。若我方

不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气等)我方

在接到事故通知后，将立即组织维修人员到现场盔行抢修。非承包人施工质量引起的事

故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的该工程合理使用期限内，我方确保地基基础与主体结构工程的质量。

(四)保修保证措施，详见施工组织设计第289 “页14. ”工程保修措施及承诺。

(五)违约经济处罚：如承包人完成工程施工竣工验收后，我公司承诺：如我公司未执行以

上保修措施和承诺，则愿接受不低于所投工程总造价的 5‰的经济处罚。

特此承诺

投标人：宁夏建工集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或委托代理人：

违约责任的承诺方式

违约责任的承担方式有以下几种：

1、支付违约金

违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，

向对方当事人支付的一定数额的金钱。

2、损害赔偿

损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向

对方当事人所作的经济补偿。

3、继续履行

咎续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债

务人在指定期限内履行合同债务。

4、其他补救措施

第一百一十一条质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没

有约定或者约定不明确，依

照本法第六十一条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以

合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务

或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

篇4：承违约诺书

本人承诺，今因向先生借款人民币(大写) 元（），于年月日归还。若未在上述期限内

将借款归还，按借款金额的按日支付违约金。超过三日未全额归还借款金额的按十五日计

算违约金额，超过七日未全额归还借款金额的按三十日计算违约金额。若因此造成任何纠

纷，由本人承担一切责任及损失。

特此承诺！

承诺人：

日期：年月日

篇5：工程承违约诺书

“ ”本工程采用了多项四新技术应用，新技术在推广应用的初期会存在不确定因素，可能会

对工程造成不利影响。因此需要采用必要的措施提高新技术应用的可靠性。

(一)新技术应用质量风险管理的原则

质量风险管理必须遵循一定的原则：

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #承诺书

摘要：

范文海网小编为你精心整理了6篇《违约承诺书》的范文，但愿对你的工作学习带来帮助，希望你能喜欢！当然你还可以在范文海网搜索到更多与《违约承诺书》相关的范文。篇1：承违约诺书若我司中标，承诺本项目服务过程中均参照质量管理和质量保证标准中的内容进行。确保承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。在服务过程中我公司提出以下违约承诺：1、因我方服务质量等问题导致修改或变更所发生的一切费用，均由我方负担，工期不变。2、我方不能按期按要求保质保量完成工程，除承担相关责任外，合同履约保证金甲方不予退回。3、因我方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一。...

展开>> 收起<<

违约承诺书（汇总6篇）.docx

共6页,预览5页

还剩页未读，继续阅读